云能投（北京）国际咨询有限公司选聘建设工程施工合同纠纷专项诉讼法律服务竞争性谈判公告

     根据工作安排，云能投（北京）国际咨询有限公司（以下简称“北京公司”或“采购人”）拟公开选取1家律师事务所代理采购人开展某建设经营公司诉北京公司建设工程施工合同案件诉讼活动。本次采购以竞争性谈判方式开展，具体事项如下。

  一、项目概况

 （一）项目名称：云能投（北京）国际咨询有限公司选聘建设工程施工合同纠纷专项诉讼法律服务竞争性谈判公告

 （二）案件概况：2025年9月1日，采购人收悉北京市西城区人民法院民事传票，涉及某建设经营公司（下称“原告人”）诉建设工程施工合同纠纷被告，案涉标的人民币14,044,468.56元（详见项目需求及要求）。

  原告认为，2017年1 月19日经招投标，原告人中标被告人“装修改造工程施工总承包项目”，《合同》签订后，被告人多次变更工程图纸，原告人根据合同约定及工程变更，依约完成了工程，项目已于2018年9 月11日完成竣工验收，并于2018年10月23日交付被告人使用。案涉标的包含《合同》约定金额、工程变更洽商产生的费用、以及承建过程中发生计划外拆除发生费用，扣减被告向原告已支付费用。另外包含项目施工期间原告暂代被告垫付的原施工单位退场的费用、设计费以及监理费。

 （三）采购服务范围：成交人负责为采购人完成本项目涉及的所有专项诉讼法律服务，服务内容包括但不限于：全面分析案件情况、起草法律文书、参与诉讼庭审、进行法律咨询等。

 （四）服务期限：自合同签订之日至取得生效法律文书或和解、调解文书止。

 （五）服务地点：北京市西城区。

 （六）质量要求：符合国家及地方现行相关法律法规及相关规定，按采购人要求提供优质的法律服务，达到采购人应对诉讼目的。

 （七）报价要求：

  1.报价方式：本次谈判应采用固定包干总价方式报价，该包干报价应包括服务期限内完成全部采购内容所需的委托代理费用（支付方式详见合同条款）。谈判申请人的报价应包含包括但不仅限于人工费、材料费、技术咨询费、管理费及合理利润、提供的服务对价、提供的服务知识产权的对价、保险费、税费、差旅交通费、食宿费及其它相关服务等为履行本合同所发生的一切相关费用。采购人不再另行支付其他费用。

  2.谈判控制价为：人民币50万元（大写：伍拾万元整），谈判申请人的合同执行包干价不得高于控制价，否则按不实质性响应谈判文件处理。

 （八）费用承担：自筹，已落实。

  二、选聘资质及服务要求

 （一）一般要求：谈判申请人应为中华人民共和国合法成立的律师事务所，具备有效的《中华人民共和国律师事务所执业许可证》；谈判申请人应具备于北京市西城区接受采购人委托并代理出席庭审的能力，熟悉诉讼程序、诉讼案例及实体法律，能够承担本项目专项法律服务工作的能力。

 （二）业绩要求：谈判申请人须具有相关项目的丰富经验，在2022年9月1日至今具备至少承担过1个以上（含1个）建设工程合同纠纷（标的额5000万元以上）诉讼案件的诉讼经验（提供合同或中标通知书及判决/裁决等有效证明材料，合同复印件至少需提供、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的供货范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。

 （三）信誉要求：谈判申请人应信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结、破产等状态；2022年9月至今没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形；提供承诺书。

 （四）财务要求：谈判申请人须具有良好的财务状况，提供2024年经审计的财务报表或审计报告或谈判申请人出具的财务说明。

 （五）本项目不接受联合体参与谈判。

 （六）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；相互间存在直接（或间接）控股关系或管理关系的两个及两个以上的单位，不得同时参加本项目。

  三、其他

 （一）如成交单位在服务期间涉及违规违法操作或违反合同约定，采购人有权给予处罚或暂停服务或解除服务合同，成交单位应保证在服务期间严格按照采购人及上级单位管理要求执业。

 （二）采购人将于谈判申请人提交《竞争性谈判确认函》后提供原告人名称，以供谈判申请人进行利冲检索。

  四、谈判文件的获取

  采购文件随公告在“云南能投集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载( http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/)，并于2025年9月8日（星期一）中午12时00分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版发送至云能投（北京）国际咨询有限公司采购招标邮箱：wuyang@cnyeig.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。

  五、响应文件的递交及谈判

  1.提交响应文件截止时间及开始谈判时间：2025年9月12日（星期五）10时00分（北京时间）（建议提前半小时进行递交）；

  2.提交响应文件地点及谈判地点：北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-18单元云能投（北京）国际咨询有限公司

  注：逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

  六、联系方式

  采购人：云能投（北京）国际咨询有限公司

  地址：北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-18单元

  联系人：吴经理

  联系电话：13699227052

                                云能投（北京）国际咨询有限公司

                                             2025年9月4日